對于現(xiàn)階段的你,分章節(jié)做真題是更有效果的!為什么這么說?因為分章節(jié)真題更有針對性、便于記憶相關(guān)知識點!所以快跟著233網(wǎng)校小造君領(lǐng)取一級造價師《建設(shè)工程計價》章節(jié)真題及答案吧!>>2020一級造價師考前劃重點直播課10月16日開始
2020年一級造價工程師考試資料,點擊【下載233網(wǎng)校APP-在線做題-領(lǐng)考前資料】,或添加學(xué)霸君微信號(ks233wx12)在線領(lǐng)取。【造價歷年真題試卷+真題考點統(tǒng)計】
第五章 建設(shè)項目施工階段合同價款的調(diào)整和結(jié)算
第一節(jié) 合同價款調(diào)整
1.為合理劃分發(fā)承包雙方的合同風(fēng)險,對于招標(biāo)工程,在施工合同中約定的基準(zhǔn)日期一般為()。(2017 年考題)
A.招標(biāo)文件中規(guī)定的提交投標(biāo)文件截止時間前的第 28 天
B.招標(biāo)文件中規(guī)定的提交投標(biāo)文件截止時同前的第 42 天
C.施工合同簽訂前的第 28 天
D.施工合同簽訂前的第 42 天
2.根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013),中標(biāo)人報價浮動率的計算公式是()。(2017 年考題)
A.(1-中標(biāo)價/招標(biāo)控制價)×100%
B.(1-中標(biāo)價/施工圖預(yù)算)×100%
C.(1-不含安全文明施工費的中標(biāo)價/不含安全文明施工費的招標(biāo)控制價)×100%
D.(1-不含安全文明施工費的中標(biāo)價/不含安全文明施工費的施工圖預(yù)算)×100%
3.工程延誤期間,因國家法律、行政法規(guī)發(fā)生變化引起工程造價變化的,則()。(2016年考題)
A.承包人導(dǎo)致的工程延誤,合同價款均應(yīng)予調(diào)整
B.發(fā)包人導(dǎo)致的工程延誤,合同價款均應(yīng)予調(diào)整
C.不可抗力導(dǎo)致的工程延誤,合同價款均應(yīng)予調(diào)整
D.無論何種情況,合同價款均應(yīng)予調(diào)整
4.對某招標(biāo)工程進(jìn)行報價分析,在不考慮安全文明施工費的前提下,承包人中標(biāo)價為 1500萬元,招標(biāo)控制價為 1600 萬元,設(shè)計院編制的施工圖預(yù)算為 1550 萬元,承包人認(rèn)為的合理報價值為 1540 萬元,則承包人的報價浮動率是()。(2015 年考題)
A.0.65%
B.6.25%
C.93.75%
D.96.25%
5.某分項工程招標(biāo)工程量清單數(shù)量為 4000 ㎡,施工中由于設(shè)計變更調(diào)減為 3000 ㎡,該項目招標(biāo)控制價綜合單價為 600 元/㎡,投標(biāo)報價為 450 元/㎡。合同約定實際工程量與招標(biāo)工程量偏差超過±15%時,綜合單價以招標(biāo)控制價為基礎(chǔ)調(diào)整。若承包人報價浮動率為 10%,該分項工程費結(jié)算價為( )萬元。(2017 年考題)
A.137.70
B.155.25
C.186.30
D.207.00
6.根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500--2013),當(dāng)實際增加的工程量超過清單工程量 15%以上,且造成按總價方式計價的措施項目發(fā)生變化的,應(yīng)將( )。(2016 年考題)
A.綜合單價調(diào)高,措施項目調(diào)增
B.綜合單價調(diào)高,措施項目調(diào)減
C.綜合單價調(diào)低,措施項目調(diào)增
D.綜合單價調(diào)低,措施項目調(diào)減
7.根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013),下列關(guān)于計日工的說法中正確的是()。(2016 年考題)
A.招標(biāo)工程量清單計日工數(shù)量為暫定,計日工費不計入投標(biāo)總價
B.發(fā)包人通知承包人以計日工方式實施的零星工作,承包人可以視情況決定是否執(zhí)行
C.計日工表的費用項目包括人工費、材料費、施工機(jī)械使用費、企業(yè)管理費和利潤
D.計日工金額不列入期中支付,在竣工結(jié)算時一并支付
8.某施工合同約定采用價格指數(shù)及價格調(diào)整公式調(diào)整價格差額,調(diào)價因素及有關(guān)數(shù)據(jù)見下表。某月完成進(jìn)度款為 1500 萬元,則該月應(yīng)當(dāng)支付給承包人的價格調(diào)整金額為()萬元。(2017 年考題)
A.-30.3
B.36.45
C.112.5
D.130.5
9.施工合同中約定,承包人承擔(dān)的鋼筋價格風(fēng)險幅度為±5%,超出部分依據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500--2013)造價信息法調(diào)差。已知承包人投標(biāo)價格、基準(zhǔn)期發(fā)布價格分別為 2400 元/t、2200 元/t,2015 年 12 月、2016 年 7 月的造價信息發(fā)布價為 2000 元/t,2600 元/t。則該兩月鋼筋的實際結(jié)算價格應(yīng)分別為( )元/t。(2016 年考題)
A.2280,2520
B.2310,2690
C.2310,2480
D.2280,2480
10.某建筑工程鋼筋綜合用量 1000t。施工合同中約定,結(jié)算時對鋼筋綜合價格漲幅±5%以上部分依據(jù)造價處發(fā)布的基準(zhǔn)價調(diào)整價格差額。承包人投標(biāo)報價 2400 元/t,投標(biāo)期、施工期間造價管理機(jī)構(gòu)發(fā)布的鋼筋綜合基準(zhǔn)價格為 2500 元/t、2800 元/t,則需調(diào)增鋼筋材料費用為( )萬元。(2015 年考題)
A.17.5
B.28.0
C.30.0
D.40.0
11.關(guān)于施工合同履行過程中暫估價的確定,下列說法中正確的是()。(2015 年考題)
A.不屬于依法必須招標(biāo)的材料,以承包人自行采購的價格取代暫估價
B.屬于依法必須招標(biāo)的暫估價設(shè)備,由發(fā)承包雙方以招標(biāo)方式選擇供應(yīng)商,以中標(biāo)價取代暫估價
C.不屬于依法必須招標(biāo)的暫估價專業(yè)工程,不應(yīng)按工程變更確定價款而應(yīng)另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議確定工程價款
D.屬于依法必須招標(biāo)的暫估價專業(yè)工程,承包人不得參加投標(biāo)
12.根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007 年版)通用合同條款,下列引起承包人索賠的事件中, 只能獲得工期補(bǔ)償?shù)氖牵ǎ#?017 年考題)
A.發(fā)包人提前向承包人提供材料和工程設(shè)備
B.工程暫停后因發(fā)包人原因?qū)е聼o法按時復(fù)工
C.因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ淘囘\行失敗
D.異常惡劣的氣候條件導(dǎo)致工期延誤
13.根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007 年版)通用合同條款,承包人最有可能同時獲得工期、費用和利潤補(bǔ)償?shù)乃髻r事件是()。(2016 年考題)
A.基準(zhǔn)日后法律的變化
B.發(fā)包人更換其提供的不合格材料
C.發(fā)包人提前向承包人提供工程設(shè)備
D.發(fā)包人在工程竣工前占用工程
14.根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007 版)的合同通用條件,承包人通常只能獲得費用補(bǔ)償, 但不能得到利潤補(bǔ)償和工期順延的事件是()。(2015 年考題)
A.施工中遇到不利物質(zhì)條件
B.因發(fā)包人的原因?qū)е鹿こ淘囘\行失敗
C.發(fā)包人更換其提供的不合格材料
D.基準(zhǔn)日后法律的變化
15.某房屋基坑開挖后,發(fā)現(xiàn)局部有軟弱下臥層。甲方代表指示乙方配合進(jìn)行地質(zhì)復(fù)查,共用工 10 個工日。地質(zhì)復(fù)查和處理費用為 4 萬元,同時工期延長 3 天,人員窩工 15 工日。若用工按100 元/工日、窩工按50 元/工日計算,則乙方可就該事件索賠的費用是()元。(2015 年考題)
A.41250
B.41750
C.42500
D.45250
16.當(dāng)施工機(jī)械停工導(dǎo)致費用索賠成立時,臺班停滯費用正確的計算方法是()。(2016 年考題)
A.按照機(jī)械設(shè)備臺班費計算
B.按照臺班費中的設(shè)備使用費計算
C.自有設(shè)備按照臺班折舊費計算
D.租賃設(shè)備按照臺班租金計算
17.某工程施工過程中發(fā)生如下事件:①因異常惡劣氣候條件導(dǎo)致工程停工 2 天,人員窩工20 個工日;②遇到不利地質(zhì)條件導(dǎo)致工程停工 1 天,人員窩工 10 個工日,處理不利地質(zhì)條件用工 15 個工日。若人工工資為 200 元/工日,窩工補(bǔ)貼為 100 元/工日,不考慮其他因素。根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007 年版)通用合同條款,施工企業(yè)可向業(yè)主索賠的工期和費用分別是()。(2016 年考題)
A.3 天,6000 元
B.1 天,3000 元
C.3 天,4000 元
D.1 天,4000 元
18.關(guān)于施工過程中的現(xiàn)場簽證,下列說法中正確的是()。(2017 年考題)
A.發(fā)包人應(yīng)按照現(xiàn)場簽證內(nèi)容計算價款,在竣工結(jié)算時一并支付
B.沒有計日工單價的現(xiàn)場簽證,按承包商提出的價格計算并支付
C.因發(fā)包人口頭指令實施的現(xiàn)場簽證事項,其發(fā)生的費用應(yīng)由發(fā)包人承擔(dān)
D.經(jīng)發(fā)包人授權(quán)的工程咨詢?nèi)?,可與承包人做現(xiàn)場簽證
19.某施工合同約定人工工資為 200 元/工日,窩工補(bǔ)貼按人工工資的 25%計算,在施工過程中發(fā)生了如下事件:①出現(xiàn)異常惡劣天氣導(dǎo)致工程停工 2 天,人員窩工 20 個工日;②因惡劣天氣導(dǎo)致場外道路中斷,搶修道路用工 20 個工日;③幾天后,場外停電,停工 1 天,人員窩工 10 個工日。承包人可向發(fā)包人索賠的人工費為()元。(2017 年考題)
A.1500
B.2500
C.4500
D.5500
20.關(guān)于施工合同履行過程中共同延誤的處理原則,下列說法中正確的是() 。(2017 年考題)
A.在初始延誤發(fā)生作用期間,其他并發(fā)延誤者按比例承擔(dān)責(zé)任
B.若初始延誤者是發(fā)包人,則在其延誤期內(nèi),承包人可得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
C.若初始延誤者是客觀原因,則在其延誤期內(nèi),承包人不能得到經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償
D.若初始延誤者是承包人,則在其延誤期內(nèi),承包人只能得到工期補(bǔ)償
21.采用網(wǎng)絡(luò)圖分析法處理可原諒延期,下列說法中正確的是()。(2016 年考題)
A.只有在關(guān)鍵線路上的工作延誤,才能索賠工期
B.非關(guān)鍵線路上的工作延誤,不應(yīng)索賠工期
C.如延誤的工作為關(guān)鍵工作,則延誤的時間為工期索賠值
D.該方法不適用于多種干擾事件共同作用所引起的工期索賠
22.關(guān)于法規(guī)變化類合同價款的調(diào)整,下列說法正確的是( )。(2018 年考題)
A.不實行招標(biāo)的工程,一般以施工合同簽訂前的第 42 天為基準(zhǔn)日
B.基準(zhǔn)日之前國家頒布的法規(guī)對合同價款有影晌的,應(yīng)予調(diào)整
C.基準(zhǔn)日之后國家政策對材料價格的影響, 如已包含在物價波動調(diào)價公式中, 不再予以考慮
D.承包人原因?qū)е碌墓て谘诱`期間, 國家政策變化引起工程造價變化的. 合同價款不予調(diào)
23.關(guān)于計日工費用的確認(rèn)和支付,下列說法正確的是( )。(2018 年考題)
A.承包人應(yīng)按照確認(rèn)的計日工現(xiàn)場簽證報告提出計日工項目的數(shù)量
B.發(fā)包人應(yīng)根據(jù)已標(biāo)價工程量清單中的工程數(shù)量和計日工單價確定
C.已標(biāo)價工程量清單中沒有計日工單價的,由發(fā)包人確定價格
D.已標(biāo)價工程量清單中沒有計日工單價的,由承包人確定價格
24.某項目施工合同約定, 承包人承租的水泥價格風(fēng)險幅度為±5%, 超出部分采用造價信息法調(diào)差, 已知投標(biāo)人投標(biāo)價格、 基準(zhǔn)期發(fā)布價格為 440 元/t、 450 元/t,2018 年 3 月的造價信息發(fā)布價為 430 元/t,則該月水泥的實際結(jié)算價格為( )元/t。(2018 年考題)
A.418
B.427.5
C.430
D.440
25.發(fā)包人在招標(biāo)工程量清單中給定某工程設(shè)備暫估價,下列關(guān)于該工程設(shè)備價款調(diào)整的說法正確的是()。(2018 年考題)
A.依法可不招標(biāo)的項目,應(yīng)由發(fā)包人組織采購,以采購價格取代暫估價
B.依法可不招標(biāo)的項目, 應(yīng)由承包人按合同約定采購, 以發(fā)包人確認(rèn)后的價格取代暫估價
C.依法必須招標(biāo)的項目,應(yīng)由發(fā)包人招標(biāo)選擇供應(yīng)商,以中標(biāo)價格取代暫估價
D.依法必須招標(biāo)的項目,應(yīng)由承包人招標(biāo)選擇供應(yīng)商,以中標(biāo)價格取代暫估價
26.因不可抗力造成的下列損失,應(yīng)由承包人承擔(dān)的是( )。(2018 年考題)
A.工程所需清理、修復(fù)費用
B.運至施工場地待安裝設(shè)備的損失
C.承包人的施工機(jī)械設(shè)備損壞及停工損失
D.停工期間,發(fā)包人要求承包人留在工地的保衛(wèi)人員費用
27.某施工合同中的工程內(nèi)容由主體工程與附屬工程兩部分組成,兩部分工程的合同額分別為 800 萬元知 200 萬元。合同中對誤期賠償費的約定是: 每延誤一個日歷天應(yīng)賠償 2 萬元, 且總賠費不超過合同總價款的 5%,該工程主體工程按期通過竣工驗收, 附屬工程延誤 30 日歷天后通過竣工驗收, 則該工程的誤期賠償費為()萬元。(2018 年考題)
A.10
B.12
C.50
D.6
28.根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》 (2007 年版)通用合同條款, 下列引起承包人索賠的事件中, 只能獲得費用補(bǔ)償?shù)氖牵ǎ?。?018 年考題)
A.發(fā)包人提前向承包人提供材料、工程設(shè)備
B.因發(fā)包人提供的材料、工程設(shè)備造成工程不合格
C.發(fā)包人在工程竣工前提前占用工程
D.異常惡劣的氣候條件,導(dǎo)致工期延誤
29.某工程進(jìn)度計劃網(wǎng)絡(luò)圖上的工作 X(在關(guān)鍵線路上)與工作 Y(在非關(guān)鍵線路上)同時受到異常惡劣氣候條件的彩響,導(dǎo)致 X 工作延誤 10 天, Y 工作延誤 15 天,該氣候條件未對其他工作造成影晌,若 Y 工作的自由時差為 20 天,則承包人可以向發(fā)包人索賠的工期是( )天。(2018 年考題)
A.10
B.15
C.25
D.35
30..下列發(fā)承包雙方在約定調(diào)整合同價款的事項中屬于工程變更的是()。(2019 年考題)
A.工程量清單缺項
B.不可抗力
C.物價波動
D.提前竣工
31.某招標(biāo)工程項目執(zhí)行《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》( GB50500-2013) ,招標(biāo)工程量清單中某分項工程的工程量為 1500m3,施工中由于設(shè)計變更調(diào)增 1900m3,該分項工程最高投標(biāo)限價綜合單價為 40 元/m3,投標(biāo)報價為 47 元/m3,則該分項工程的結(jié)算價為( )元。(2019 年考題)
A.87400
B.88900
C.89125
D.89300
32.關(guān)于工程索賠的相關(guān)論述,下列說法正確的是()。
A.工程索賠是指承包人向發(fā)包人提出工期和(或)費用補(bǔ)償要求的行為
B.由于發(fā)包人原因?qū)е路职顺惺芙?jīng)濟(jì)損失,分包人可直接向發(fā)包人提出索賠
C.承包人提出的工期補(bǔ)償索賠經(jīng)發(fā)包人批準(zhǔn)后,可免除承包人非自身原因拖期違約責(zé)任
D.由于不可抗力事件造成合同非正常終止,承包人不能向發(fā)包人提出索賠
33.根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007 年版)通用合同條款,下列引起承包人索賠的事件中, 可以同時獲得工期、費用和利潤補(bǔ)償?shù)氖牵ǎ?/span>
A.施工中發(fā)現(xiàn)文物、古跡
B.發(fā)包人延遲提供建筑材料
C.承包人提前竣工
D.因不可抗力造成工期延誤
34.某施工現(xiàn)場主導(dǎo)施工機(jī)械一臺,由承包人租得,施工合同約定,當(dāng)發(fā)生索賠事件時,遂機(jī)械臺班單價、租賃費分別按 900 元/臺班、400 元/臺班計,人工工資、窩工補(bǔ)貼分別按 100 元工日、50 元/工日計;以人工費與機(jī)械費之和為基數(shù)的綜合費率為 30%,在施工過程中, 發(fā)生如下事件:①出現(xiàn)異賞惡劣天氣導(dǎo)致工程停工 2 天,人員窩工 20 個工日;②因惡劣天氣導(dǎo)致工程修復(fù)用工 10 個工日。機(jī)械 1 個臺班,為此承包人可向發(fā)包人索賠的費用為() 元。
A.1820
B.2470
C.2820
D.3470
35.根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500-2013),關(guān)于工程變更價款的調(diào)整方法,下列說法中正確的有()。(2015 年考題)
A.工程變更導(dǎo)致已標(biāo)價工程量清單項目的工程量變化小于 15%,仍采用原價格
B.已標(biāo)價的工程量清單中沒有相同或類似的工程變更項目,由發(fā)包人提出變更工程項目的總價和單價
C.安全文明施工費按照實際發(fā)生變化的措施項目并依據(jù)國家或省級、行業(yè)建設(shè)主管部門的規(guī)定進(jìn)行調(diào)整
D.采用單價方式計算的措施費,按照分部分項工程費的調(diào)整方法確定變更單價
E.按系數(shù)計算的措施項目費均應(yīng)按照實際發(fā)生變化的措施項目調(diào)整,系數(shù)不得浮動
36.根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB50500--2013),關(guān)于單價合同措施項目費的調(diào)整,下列說法中正確的有()。(2016 年考題)
A.設(shè)計變更引起措施項目發(fā)生變化的,可以調(diào)整措施項目費
B.招標(biāo)工程量清單分部分項工程漏項引起措施項目發(fā)生變化的,可以調(diào)整措施項目費
C.招標(biāo)工程量清單措施項目缺項的,不應(yīng)調(diào)整措施項目費
D.承包人提出調(diào)整措施項目費的,應(yīng)事先將實施方案報發(fā)包人批準(zhǔn)
E.措施項目費的調(diào)整方法與分部分項工程費的調(diào)整方法相同
37.根據(jù)《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》(GB-50500-2013),關(guān)于計日工費的確認(rèn)和支付,下列說法中正確的有()。(2017 年考題)
A.承包人應(yīng)按照確認(rèn)的計日工現(xiàn)場簽證報告核實該關(guān)項目的工程數(shù)量和單價
B.己標(biāo)價工程量清單中有該類計日工單價的。按該單價計算
C.已標(biāo)價工程量清單中沒有該類計日工單價的,按承包人報價計算
D.計日工價款應(yīng)列入同期進(jìn)度款支付
E.發(fā)包人通知承包人以計日工方式實施的零星工作,承包人應(yīng)予執(zhí)行
38.根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007 年版)通用合同條款,承包人可能同時獲得工期和費用補(bǔ)償、但不能獲得利潤補(bǔ)償?shù)乃髻r事件有()。(2016 年考題)
A、延遲提供施工場地
B、發(fā)包人更換其提供的不合格設(shè)備
C、發(fā)包人負(fù)責(zé)的材料延遲提供
D、監(jiān)理人指令錯誤
E、施工中發(fā)現(xiàn)文物
39.根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》(2007)版,承包人有可能同時獲得工期和費用補(bǔ)償?shù)氖录?)。(2015 年考題)
A.發(fā)包方延期提供施工圖紙
B.因不可抗力造成的工期延誤
C.甲供設(shè)備未按時進(jìn)場導(dǎo)致停工
D.監(jiān)理對覆蓋的隱藏工程重新檢查且結(jié)果合格
E.施工中發(fā)現(xiàn)文物古跡
40.下列資料中,可以作為施工發(fā)承包雙方提出和處理索賠直接依據(jù)的有() 。(2017 年考題)
A.未在合同中約定的工程量所在地地方性法規(guī)
B.工程施工合同文件
C.合同中約定的非強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)
D.現(xiàn)場簽證
E.合同中未明確規(guī)定的地方定額
41.支持承包人工程索賠成立的基本條件有()。(2016 年考題)
A、合同履行過程中承包人沒有違約行為
B、索賠事件已造成承包人直接經(jīng)濟(jì)損失或工期延誤
C、索賠事件是因非承包人的原因引起的
D、承包人已按合同規(guī)定提交了索賠意向通知、索賠報告及相關(guān)證明材料
E、發(fā)包人已按合同規(guī)定給予了承包人答復(fù)
42..根據(jù)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》 (GF-2013-0201),下列事項應(yīng)納入工程變更范國的有()。(2018 年考題)
A.改變工程的標(biāo)高B.改變工程的實施順序
C.提高合同中的工作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)D.將合同中的某項工作轉(zhuǎn)由他人實施
E.工程設(shè)備價格的變化
43.因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ萄悠跁r,下列索賠事件能夠成立的有()(2018 年考題)
A.材料超期儲存費用索賠
B.材料保管不善造成的損壞費用索賠
C.現(xiàn)場管理費索賠
D.保險費索賠
E.保函手續(xù)費索賠
44.承包人提交的已完工程進(jìn)度款支付申請中,應(yīng)計入本周期完成合同價款中的有()(2018 年考題)
A.本周期已完成單價項目的金額
B.本周期應(yīng)支付的總價項目的金額
C.本周期應(yīng)扣回的預(yù)付款
D.本周期應(yīng)支付的安全文明施工費
E.本周期完成的計日工價款
45.下列情形中,當(dāng)事人提出解除合司,人民法院應(yīng)予支持的有()。(2018 年考題)
A.發(fā)包人提供的建筑材料不滿足承包人要求,承包人請求解除合同
B.發(fā)包人延期 28 天支付工程款,承包人請求解除合間
C.承包人以行為表明不履行合同主要義務(wù),發(fā)包人請求解除合同。
D.承包人拒絕修復(fù)已完不合格工程,發(fā)包人請求解除合同
E.承包人將工程違法分包,發(fā)包人請求解除合同
46.下列費用中,承包人可以索賠的有()。(2019 年考題)
A.法定增長的人工費
B.承包人原因?qū)е鹿ばЫ档驮黾拥臋C(jī)械使用費
C.承包人墊資施工的墊資利息
D.發(fā)包人拖延支付工程款的利息
E.發(fā)包人錯誤扣款的利息
1.【參考答案】A
【解析】對于實行招標(biāo)的建設(shè)工程,一般以施工招標(biāo)文件中規(guī)定的提交投標(biāo)文件的截止時間 前的第 28 天作為基準(zhǔn)日;對于不實行招標(biāo)的建設(shè)工程,一般以建設(shè)工程施工合同簽訂前的第 28 天作為基準(zhǔn)日。
2.【參考答案】C
【解析】招標(biāo)工程:報價浮動率=(1-中標(biāo)價/招標(biāo)控制價)×100%;中標(biāo)價、招標(biāo)控制價均 不含安全文明施工費。
3.【參考答案】C
【解析】本題考查的是法規(guī)變化類合同價款調(diào)整事項。如果由于承包人的原因?qū)е碌墓て谘?誤,在工程延誤期間國家的法律、行政法規(guī)和相關(guān)政策發(fā)生變化引起工程造價變化的,造成 合同價款增加的,合同價款不予調(diào)整;造成合同價款減少的,合同價款予以調(diào)整。
4.【參考答案】B
【解析】報價浮動率 L=(1 ?1500/1600)×100%=6.25%。
5.【參考答案】A
【解析】工程量減少超過 15%;報價偏差超過 15%;調(diào)整后價格=600×(1-10%)×(1-15%)=459 元/㎡>450 元/㎡,該項目結(jié)算價=459×3000=137.7 萬元。
6.【參考答案】C
【解析】本題考查的是:工程量偏差。綜合單價的調(diào)整原則:當(dāng)應(yīng)予計算的實際工程量與招 標(biāo)工程量清單出現(xiàn)偏差(包括因工程變更等原因?qū)е碌墓こ塘科睿┏^ 15%時,對綜合單價的調(diào)整原則為:當(dāng)工程量增加 15%以上時,其增加部分的工程量的綜合單價應(yīng)予調(diào)低;當(dāng)工程量減少 15%以上時,減少后剩余部分的工程量的綜合單價應(yīng)予調(diào)高。至于具體的調(diào)整方法,則應(yīng)由雙方當(dāng)事人在合同專用條款中約定。措施項目費的調(diào)整:當(dāng)應(yīng)予計算的實際工程量與招標(biāo)工程量清單出現(xiàn)偏差(包括因工程變更等原因?qū)е碌墓こ塘科睿┏^ 15%,且該變化引起措施項目相應(yīng)發(fā)生變化,如該措施項目是按系數(shù)或單一總價方式計價的,對措施項 目費的調(diào)整原則為:工程量增加的,措施項目費調(diào)增;工程量減少的,措施項目費調(diào)減。至 于具體的調(diào)整方法,則應(yīng)由雙方當(dāng)事人在合同專用條款中約定。
7.【參考答案】C
【解析】本題考查的是:工程變更類合同價款調(diào)整事項。選項 A 錯誤,招標(biāo)工程量清單計日工數(shù)量為暫定,計日工費計入投標(biāo)總價;選項 B 錯誤,發(fā)包人通知承包人以計日工方式實施的零星工作,承包人應(yīng)予執(zhí)行;選項 D 錯誤,每個支付期末,承包人應(yīng)與進(jìn)度款同期向發(fā)包人提交本期間所有計日工記錄的簽證匯總玥,以說明本期間自己認(rèn)為有權(quán)得到的計日工金額, 調(diào)整合同價款,列入進(jìn)度款支付。
8.【參考答案】B
9.【參考答案】C
【解析】本題考查的是物價變化類合同價款調(diào)整事項。12 月份的價格為 2000,價格降低, 基準(zhǔn)價 2200,投標(biāo)價 2400,以基準(zhǔn)價 2200 為基礎(chǔ),下降幅度=200/2200=9.09%,則 12 月份的價格=2400-2200×(9.09%-5%)=2310 元。7 月份的價格為 2600,價格增加,基準(zhǔn)價 2200, 投標(biāo)價 2400,以投標(biāo)價 2400 為基礎(chǔ),增加幅度=200/2400=8.3%,則 7 月份價格=2400+2400
×(8.3%-5%)=2479.2 元。
10.【參考答案】A
【解析】需調(diào)增鋼筋材料費用=1000×[2800-2500×(1+5%)]=17.5 萬元。參見教材 P234.
11.【參考答案】B
【解析】發(fā)包人在招標(biāo)工程量清單中給定暫估價的材料和工程設(shè)備屬于依法必須招標(biāo)的,由 發(fā)承包雙方以招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。依法確定中標(biāo)價格后,以此為依據(jù)取代暫估價,調(diào)整 合同價款。
12.【參考答案】D
【解析】A 選項可以索賠費用;B 選項可以索賠工期、費用和合理的利潤;C 選項可以索賠工期和費用。
13.【參考答案】D
【解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調(diào)整事項。選項 A 錯誤,基準(zhǔn)日后法律的變化, 只能索賠工期;選項 B 錯誤,發(fā)包人更換其提供的不合格材料、工程設(shè)備,只能索賠工期和費用;選項 C 錯誤,發(fā)包人提前向承包人提供材料、工程設(shè)備,只能索賠費用;選項 D 正確, 發(fā)包人在工程竣工前提前占用工程,可以索賠工期、費用和利潤。
14.【參考答案】D
【解析】《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中承包人的索賠事件及可補(bǔ)償內(nèi)容。 教材 P238.
15.【參考答案】B
【解析】可索賠費用=40000+10×15×50=41750 元。
16.【參考答案】C
【解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調(diào)整事項。施工機(jī)械使用費的索賠包括:由于完 成合同之外的額外工作所增加的機(jī)械使用費;非因承包人原因?qū)е鹿ばЫ档退黾拥臋C(jī)械使 用費;由于發(fā)包人或工程師指令錯誤或遲延導(dǎo)致機(jī)械停工的臺班停滯費。在計算機(jī)械設(shè)備臺 班停滯費時,不能按機(jī)械設(shè)備臺班費計算,因為臺班費中包括設(shè)備使用費。如果機(jī)械設(shè)備是 承包人自由設(shè)備,一般按臺班折舊費計算;如果是承包人租賃的設(shè)備,一般按臺班租金加上 每臺班分?jǐn)偟氖┕C(jī)械進(jìn)出場費計算。
17.【參考答案】C
【解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調(diào)整事項。根據(jù)教材 p240,表 513,《標(biāo)準(zhǔn)施工招標(biāo)文件》中承包人的索賠事件及可補(bǔ)償內(nèi)容,(1)異常惡劣氣候條件導(dǎo)致工期延誤只能索賠工期 2 天;(2)施工中遇到不利地質(zhì)條件可索賠工期和費用,因此可索賠工期 1 天,索賠費用:10*15*200=4000。因此施工企業(yè)可向業(yè)主索賠工期 3 天,索賠費用 4000 元。
18.【參考答案】D
【解析】合同工程發(fā)生現(xiàn)場簽證事項,未經(jīng)發(fā)包人簽證確認(rèn),承包人便擅自實施相關(guān)工作的, 除非征得發(fā)包人書面同意,否則發(fā)生的費用由承包人承擔(dān)。
19.【參考答案】C
【解析】異常惡劣天氣導(dǎo)致窩工,僅可索賠工期。搶修道路索賠=20×200=4000 元;停電窩工索賠=10×200×25%=500。共計索賠 4500 元。參見教材 P242。
20.【參考答案】B
【解析】C 選項,若果初始延誤者是客觀原因,則在客觀因素發(fā)生影響的延誤期內(nèi),承包人可以得到工期延長,但很難得到費用補(bǔ)償;D 選項,如果初始延誤者是承包人原因,則在承包人原因造成的延誤期內(nèi),承包人既不能得到工期補(bǔ)償,也不能得到費用補(bǔ)償。
21.【參考答案】C
【解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調(diào)整事項。選項 A、B 錯誤,如果延誤的工作為非關(guān)鍵工作,當(dāng)該工作由于延誤超過時差而成為關(guān)鍵工作時,可以索賠延誤時間與時差的差 值;若該工作延誤后仍為非關(guān)鍵工作,則不存在工期索賠問題。選項 C 正確,如果延誤的工作為關(guān)鍵工作,則延誤的時間為索賠的給工期;選項 D 錯誤,該方法通過分析干擾是件發(fā)生前和發(fā)生后網(wǎng)絡(luò)計劃的計算工期之差來計算工期索賠值,可以用于各種干擾事件和多種干擾 事件共同作用所引起的工期索賠。
22.【答案】C
【解析】A 對于實行招標(biāo)的建設(shè)工程,一般以施工招標(biāo)文件中規(guī)定的提交投標(biāo)文件的截止時間前的第 28 天作為基準(zhǔn)日;對于不實行招標(biāo)的建設(shè)工程,一般以建設(shè)工程施工合同簽訂前的第 28 天作為基準(zhǔn)日。B 基準(zhǔn)日之前國家頒布的法規(guī)對合同價款有影響的,不予調(diào)整。D 由于承包人原因?qū)е碌墓て谘诱`,按不利于承包人的原則調(diào)整合同價款。在工程延誤期間國家 的法律、行政法規(guī)和相關(guān)政策發(fā)生變化引起工程造價變化的,造成合同價款增加的,合同價 款不予調(diào)整;造成合同價款減少的,合同價款予以調(diào)整。
23.【答案】A
【解析】承包人應(yīng)按照確認(rèn)的計日工現(xiàn)場簽證報告核實該類項目的工程數(shù)量,并根據(jù)核實的工程數(shù)量和承包人已標(biāo)價工程量清單中的計日工單價計算,提出應(yīng)付價款;已標(biāo)價工程量清單中沒有該類計日工單價的,由發(fā)承包雙方按工程變更的有關(guān)的規(guī)定商定計日工單價計量。
24.【答案】D
【解析】(440-430)/440=2.27%<5%,不調(diào)整,所以該月水泥的實際結(jié)算價格為 440 元/t。
25.【答案】B
【解析】(1)不屬于依法必須招標(biāo)的項目。發(fā)包人在招標(biāo)工程量清單中給定暫估價的材料和 工程設(shè)備不屬于依法必須招標(biāo)的,由承包人按照合同約定采購,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn)后以此為依據(jù) 取代暫估價,調(diào)整合同價款。
(2)屬于依法必須招標(biāo)的項目。發(fā)包人在招標(biāo)工程量清單中給定暫估價的材料和工程設(shè)備屬于依法必須招標(biāo)的,由發(fā)承包雙方以招標(biāo)的方式選擇供應(yīng)商。依法確定中標(biāo)價格后,以此 為依據(jù)取代暫估價調(diào)整合同價款
26.【答案】 C
27.【正確答案】A
【答案解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調(diào)整事項。附屬工程延誤 30 日歷天應(yīng)賠償
30×2=60(萬元),總賠費最高=(800+200)×5%=50(萬元)。而主體工程按期通過竣工驗收,誤期補(bǔ)償費應(yīng)按比例扣減,則該工程的誤期賠償費=50-800/1000×50=10(萬元)
28.【答案】A
【解析】選項 BC 工期、費用、利潤都能索賠。選項 D 只能索賠工期。只能索賠費用:(1)發(fā)包人提前向承包人提供材料、工程設(shè)備(2)承包人提前竣工(3)基準(zhǔn)日后法律的變化(4) 工程移交后因發(fā)包人原因出現(xiàn)的缺陷修復(fù)后的試驗和試運行(5)因不可抗力停工期間應(yīng)監(jiān)理人要求照管、清理、修復(fù)工程。
29.【答案】A
【解析】如果延誤的工作為關(guān)鍵工作,則延誤的時間為索賠的工期;如果延誤的工作為非關(guān) 鍵工作,當(dāng)該工作由于延誤超過時差限制而成為關(guān)鍵工作時,可以索賠延誤時間與時差的差 值;若該工作延誤后仍為非關(guān)鍵工作,則不存在工期索賠問題。
30.【答案】A
【解析】工程變更類,主要包括工程變更、項目特征不符、工程量清單缺項、工程量偏差、 計日工等享件。
31.【答案】C
【解析 1900/1500=127%,工程量增加超過 15%,40×(1+15%)=46<47,超過 15%的工程量按 46 元結(jié)算,1500×1.15×47+(1900-1500×1.15)×46=89125 元。
32.【答案】C
【解析】A 錯誤,工程索賠是指在工程合同履行過程中,當(dāng)事人一方因非己方的原因而遭受經(jīng)濟(jì)損失或工期延誤,按照合同約定或法律規(guī)定,應(yīng)由對方承擔(dān)責(zé)任,而向?qū)Ψ教岢龉て诤?/span>(或)費用補(bǔ)償要求的行為。B 錯誤,在建設(shè)工程分包合同履行過程中,索賠事件發(fā)生后, 無論是發(fā)包人的原因還是總承包人的原因所致,分包人都只能向總承包人提出索賠要求,而不能直接向發(fā)包人提出。D 錯誤,工程施工期間,因不可抗力事件的發(fā)生而遭受損失的一方, 可以根據(jù)合同中對不可抗力風(fēng)險分擔(dān)的約定,向?qū)Ψ疆?dāng)事人提出索賠。
33.【答案】B
【解析】A 選項只能獲得工期、費用補(bǔ)償;C 選項只能獲得費用補(bǔ)償;D 選只項能獲得工期補(bǔ)償。
34.【答案】B
異常惡劣天氣導(dǎo)致的停工通常不能進(jìn)行費用索賠。修復(fù)用工的索賠額=(10×900)×(1+30%)=2470 元。
35.【參考答案】ACD
【解析】已標(biāo)價工程量清單中有適用于變更工程項目的,且工程變更導(dǎo)致的該清單項目的工 程數(shù)量變化不足 15%時,采用該項目的單價;安全文明施工 費,按照實際發(fā)生變化的措施項目調(diào)整,不得浮動;采用單價計算的措施項目費,按照實際發(fā)生變化的措施項目按前述分部分項工程費的調(diào)整方法確定單價。
36.【參考答案】ABD
【解析】本題考查的是工程變更類合同價款調(diào)整事項。選項 C、E 錯誤,招標(biāo)工程量清單中分部分項工程出現(xiàn)缺項漏項,引起措施項目發(fā)生變化的,應(yīng)當(dāng)按照工程變更事件中關(guān)于措施 項目費的調(diào)整方法進(jìn)行調(diào)整。
37.【參考答案】BDE
【解析】A 選項,單價按報價算;C 選項,應(yīng)由發(fā)承包雙方按工程變更的有關(guān)規(guī)定商定。
38.【參考答案】BE
本題考查的是工程索賠類合同價款調(diào)整事項。選項 A,遲延提供施工場地,可以獲得工期、費用和利潤補(bǔ)償;選項 B,發(fā)包人更換其提供的不合格設(shè)備,可以獲得工期和費用補(bǔ)償,不能獲得利潤補(bǔ)償;選項 C,發(fā)包人負(fù)責(zé)的材料延遲提供,可以獲得工期、費用和利潤補(bǔ)償;選項 D,監(jiān)理人指令錯誤,可以獲得工期和費用利潤補(bǔ)償;選項 E,施工中發(fā)現(xiàn)文物,可以獲得工期和費用補(bǔ)償,不能獲得利潤補(bǔ)償。
39.【參考答案】ACDE
引起承包人索賠的事件以及可能得到的合理補(bǔ)償內(nèi)容。
40.【參考答案】BC
【解析】A、E 需要約定;D 選項為證據(jù)。
41.【參考答案】BCD
【解析】本題考查的是工程索賠類合同價款調(diào)整事項。承包人工程索賠成立的基本條件包括:(1)索賠事件已造成了承包人直接經(jīng)濟(jì)損失或工期延誤; (2)造成費用增加或工期延誤的索賠事件是非因承包人的原因發(fā)生的;(3)承包人已經(jīng)按照工程施工合同規(guī)定的期限和程序提交了索賠意向通知、索賠報告及相關(guān)證明材料。
42.【答案】ABC
【解析】工程變更的范圍和內(nèi)容包括:
(1)增加或減少合同中任何工作,或追加額外的工作;
(2)取消合同中任何工作,但轉(zhuǎn)由他人實施的工作除外;
(3)改變合同中任何工作的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或其他特性;
(4)改變工程的基線、標(biāo)高、位置和尺寸; 改變工程的時間安排或?qū)嵤╉樞颉?/span>
43.【答案】ACDE
【解析】由于發(fā)包人原因?qū)е鹿こ萄悠谄陂g的材料價格上漲和超期儲存費用,可以索賠材料 費,A 正確;如果由于承包商管理不善,造成材料損壞失效,則不能列入索賠款項內(nèi),B 錯誤;現(xiàn)場管理費的索賠包括承包人完成合同之外的額外工作以及由于發(fā)包人原因?qū)е鹿て谘悠谄陂g的現(xiàn)場管理費,包括管理人員工資、辦公費、通信費、交通費等,C 正確;因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ萄悠跁r,承包人必須辦理.工程保險、施工人員意外傷害保險等各項保險的延期手續(xù),對于由此而增加的費用,承包人可以提出索賠,D 正確;因發(fā)包人原因?qū)е鹿こ萄悠跁r,承包人必須辦理相關(guān)履約保函的延期手續(xù),對于由此而增加的手續(xù)費,承包人可以提出索賠,E 正確
44.【答案】ABDE
【解析】本周期合計完成的合同價款,其中包括:
①本周期已完成單價項目的金額;
②本周期應(yīng)支付的總價項目的金額;
③本周期已完成的計日工價款;
④本周期應(yīng)支付的安全文明施工費;
⑤本周期應(yīng)增加的金額。
選項 C 中本周期應(yīng)扣回的預(yù)付款是本周期應(yīng)扣減的金額。
45.【答案】CDE
【解析】選項 A 錯誤,應(yīng)該是發(fā)包人提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的,承包人請求解除合同的,應(yīng)予支持。選項 B 錯誤,發(fā)包人延遲 28 天支付工程款,致使承包人無法施工,且催告后仍未支付,承包人請求解除合同,應(yīng)予支持。
(1)承包人具有下列情形之一,發(fā)包人請求解除建設(shè)工程施工合同的,應(yīng)予支持:
1)明確表示或者以行為表明不履行合同主要義務(wù)的;
2)合同約定的期限內(nèi)沒有完工,且在發(fā)包人催告的合理期限內(nèi)仍未完工的;
3)已經(jīng)完成的建設(shè)工程質(zhì)量不合格,并拒絕修復(fù)的;
4)將承包的建設(shè)工程非法轉(zhuǎn)包、違法分包的。
(2)發(fā)包人具有下列情形之一,致使承包人無法施工,且在催告的合理期限內(nèi)仍未履行相應(yīng)業(yè)務(wù),承包人請求解除合同的,應(yīng)予支持。
1)未按約定支付工程價款的;
2)提供的主要建筑材料、建筑構(gòu)配件和設(shè)備不符合強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的;
3)不履行合同約定的協(xié)助義務(wù)的
46.【答案】ADE
【解析】B 錯,承包人原因?qū)е鹿ばЫ档驮黾拥臋C(jī)械使用費,承包人自己承擔(dān);法定增長的人工費、承包人墊資施工的墊資利息、發(fā)包人拖欠支付工程款的利息、發(fā)包人錯誤扣款的利 息,都可以索賠。